民法典如何追加发包方得民事责任

导读:无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与民法典如何追加发包方得民事责任,建设工程合同中发包人的义务有哪些相关的法律知识,希望能对您有帮助。

一、民法典如何追加发包方得民事责任

合同有约定的按合同约定方式要求发包人承担民事责任,没有约定的,承包人可以与发包人协商民事责任承担,如果双方协商不成的,可以向人民法院起诉主张民事责任。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零七条【发包人未支付工程价款的责任】发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法的规定。

二、建设工程合同中发包人的义务有哪些

1、按照合同约定做好施工前准备工作,提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。

发包人未按照约定的时间和要求提供的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。

2、与承包人相互配合,保证工程建设顺利进行。

因发包人原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当及时采取弥补措施以减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。

3、组织工程验收。

隐蔽工程在隐蔽以前,发包人接到通知后应对及时检查,没有及时检查造成工期拖延的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。

建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。

建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;

未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

4、接受建设工程并且按照约定支付工程价款。

建筑工程完成并经验收合格,发包人应当及时接受并支付工程价款。

未支付价款的,经催告后在合理期限内仍未支付的,承包人可以根据《民法典》规定行使优先权,以工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

通过上述分析知道,依据《民法典》的规定,建设工程合同出现纠纷后,发包人要承担民事责任的,合同有约定的,按约定要求发包人承担民事责任。

如果没有约定的,当事人可以协商、仲裁、诉讼等方式向发包人主张民事责任。

以上就是杨律师为大家整理的《民法典如何追加发包方得民事责任》文章,希望对您有所帮助。本文链接:https://www.lawyer365.cn/17241.html欢迎转发给有需要的朋友!

本站文章来源于网络,版权归原作者所有,如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。

Like (0)
Previous 2022年 12月 14日 下午3:00
Next 2022年 12月 14日 下午3:04

相关推荐

  • 承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔?

    导读:建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。

    建设工程 2022年 12月 13日
    16200
  • 工程内容减少变更怎么索赔,工程量纠纷怎么认定

    导读:为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与工程内容减少变更怎么索赔,工程量纠纷怎么认定相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。

    建设工程 2023年 1月 1日
    12500
  • 市政施工商户能否要求赔偿

    导读:无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与市政施工商户能否要求赔偿,环境噪声污染损害赔偿的构成要件相关的法律知识,希望能对您有帮助。

    建设工程 2022年 12月 13日
    15400
  • 建筑工程结算资料包括哪些内容?

    导读:建筑工程进行结算是需要开工施工合同,施工图,地质勘验的报告,招标的文件,招标过程中的数据文件,设计变更的资料,现场材料的签证单,材料的审批报价单,结算资料以及承诺书。

    建设工程 2022年 12月 13日
    15500
  • 工程款缴税滞纳金怎么索赔

    导读:在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于工程款缴税滞纳金怎么索赔的法律知识,请阅读文章详细内容了解。

    建设工程 2023年 1月 1日
    16300

发表回复

Please Login to Comment

请扫码加微信