工程停工多久可以进行索赔

导读:随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着工程停工多久可以进行索赔,建筑工程索赔的项目有哪些问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。

一、工程停工多久可以进行索赔

1、工程如果因发包人原因造成停工的,无论停工多长时间,只要造成承包人损失的,承包人都可以要求赔偿。

2、法律规定:

《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、建筑工程索赔的项目有哪些

索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成类似,一般包括以下几个方面:

(一)人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。

在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计,其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算,窝工费的标准双方应在合同中设定。

(二)设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

当工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。

因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用;

当施工机械是企业从外部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算。

(三)材料费材料费的索赔包括:

由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;

由于客观原因材料价格大幅度上涨;

由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。

材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损耗费用。

如果由于承包人管理不善,造成材料损坏失效,则不能列入索赔计价。

承包人应该建立健全物资管理制度,记录建筑材料的进货日期和价格,以便索赔时能准确地分离出索赔事项所引起的材料额外耗用量。

威力证明材料单价的上涨,承包人应提供可靠的订货单、采购单,或官方公布的材料价格调整指数。

(四)管理费此项可分为现场管理费和企业管理费两部分。

索赔款项中的现场管理费是指承包人完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费,包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。

索赔款中的企业管理费主要指的是工程延期间所增加的管理费。

包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及企业领导人员赴工地检查指导工作等开支。

通过小编进行的分析可以知道,无论停工多长时间对方都是可以进行索赔的,因为这是属于违约的情况,作为承包人可以要求赔偿,如果双方协商不成的话可以通过法律的途径解决。

以上就是宋律师为大家整理的《工程停工多久可以进行索赔》文章,希望对您有所帮助。本文链接:https://www.lawyer365.cn/19892.html欢迎转发给有需要的朋友!

本站文章来源于网络,版权归原作者所有,如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。

Like (0)
Previous 2022年 12月 15日 下午7:19
Next 2022年 12月 15日 下午7:40

相关推荐

  • 工程交叉延误怎么索赔?

    导读:违反合同的约定拖延工期,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。《中华人民共和国合同法》第一百零七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

    税务类纠纷 2022年 12月 13日
    29100
  • 施工中标后未履行合同怎么赔偿

    导读:我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着施工中标后未履行合同怎么赔偿,中标人违法将中标项目转让给他人如何处罚的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。

    税务类纠纷 2022年 12月 13日
    17100
  • 保密协议对初级工程师有效吗

    导读:随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着保密协议对初级工程师有效吗,侵犯商业秘密行为的表现问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。

    税务类纠纷 2022年 12月 13日
    22100
  • 工程款纠纷怎么立案的?

    导读:工程款纠纷要由法院立案,需要原告准备身份证明材料,与纠纷有关的证据,要由法院的立案庭负责审查,符合立案条件的会告知当事人,还会要求按照对方当事人的人数提供相应的副本,不符合立案条件会驳回原告的请求。

    税务类纠纷 2023年 1月 4日
    19000
  • 招聘物业服务人需招投标吗?

    导读:我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和招聘物业服务人需招投标吗,业主对物业享有哪些抗辩权?相关的法律规定。

    税务类纠纷 2022年 12月 13日
    13700

发表回复

Please Login to Comment

请扫码加微信