工程停工费用多久可以索赔,建筑工程索赔的项目

导读:为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与工程停工费用多久可以索赔,建筑工程索赔的项目相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。

一、工程停工费用多久可以索赔

1、工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定,没有约定按法律规定来。如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的,那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求,逾期超过三年未提出的,法院将不再保护,即承包人向发包人主张停工损失的,对方可以不再赔偿。

2、《中华人民共和国民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。

二、建筑工程索赔的项目

1、人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。

在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计,其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算,窝工费的标准双方应在合同中设定。

2、设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

当工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。

因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用;

当施工机械是企业从外部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算。

3、材料费材料费的索赔包括:

由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;

由于客观原因材料价格大幅度上涨;

由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。

材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损耗费用。

如果由于承包人管理不善,造成材料损坏失效,则不能列入索赔计价。

承包人应该建立健全物资管理制度,记录建筑材料的进货日期和价格,以便索赔时能准确地分离出索赔事项所引起的材料额外耗用量。

威力证明材料单价的上涨,承包人应提供可靠的订货单、采购单,或官方公布的材料价格调整指数。

4、管理费此项可分为现场管理费和企业管理费两部分。

索赔款项中的现场管理费是指承包人完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费,包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。

索赔款中的企业管理费主要指的是工程延期间所增加的管理费。

包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及企业领导人员赴工地检查指导工作等开支。

5、利润一般来说,由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔,承包商可列入利润。

但对于工程暂停的索赔,由于利润通常是包括在每项实事工程内容的价格之内,而延长工期并未影响削减某些项目的实施,也未导致利润减少。

所以,一般监理工工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。

索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致。

6、延迟付款利息发包人未按约定时间进行付款的,应按银行同期贷款利率支付延迟付款的利息。

在申请办理建设工程停工期间的所有费用,需要总包方带好和分包方签订的承包合同申请办理,如果说没有约定的可以直接

以上就是高律师为大家整理的《工程停工费用多久可以索赔,建筑工程索赔的项目》文章,希望对您有所帮助。本文链接:https://www.lawyer365.cn/20078.html欢迎转发给有需要的朋友!

本站文章来源于网络,版权归原作者所有,如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。

Like (0)
Previous 2022年 12月 20日 上午11:09
Next 2022年 12月 20日 上午11:36

相关推荐

  • 建设工程一直推迟怎么索赔,建筑工程逾期怎么处理

    导读:无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与建设工程一直推迟怎么索赔,建筑工程逾期怎么处理相关的法律知识,希望能对您有帮助。

    建设工程 2023年 1月 1日
    13400
  • 建设工程质量管理条例有哪些?

    导读:第一条 为了加强对建设工程质量的管理,保证建设工程质量,保护人民生命和财产安全,根据《中华人民共和国建筑法》,制定本条例。第二条 凡在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理的,必须遵守本条例。

    建设工程 2022年 12月 13日
    16500
  • 违法分包可否认定为工伤,违法分包有哪几种情形

    导读:我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着违法分包可否认定为工伤,违法分包有哪几种情形的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。

    建设工程 2022年 12月 13日
    12000
  • 个人承包建房工程是否违法

    导读:随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着个人承包建房工程是否违法,建筑公司与个人签订的工程承包合同有效吗问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。

    建设工程 2022年 12月 15日
    18800
  • 工程款纠纷怎么立案的?

    导读:工程款纠纷要由法院立案,需要原告准备身份证明材料,与纠纷有关的证据,要由法院的立案庭负责审查,符合立案条件的会告知当事人,还会要求按照对方当事人的人数提供相应的副本,不符合立案条件会驳回原告的请求。

    建设工程 2023年 1月 4日
    22000

发表回复

Please Login to Comment

请扫码加微信