装修工程合同未约定违约金逾期如何处理

导读:装修工程合同未约定违约金逾期可以向法院提起诉讼,要求对方支付不超过实际损失30%的违约金。根据我国《民法典》规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

一、装修工程合同未约定违约金逾期如何处理?

装修工程合同未约定违约金逾期可以向法院提起诉讼,要求对方支付不超过实际损失30%的违约金。

根据我国《民法典》规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

只要约定了完工时间,装修公司超期未完成装修就说明他们违反了合同约定,因此装修公司仍然应该承担违约责任,可以要求减少装修费、赔偿因延期造成的损失。

《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

二、合同签订的注意事项

1、装修合同之承包方资格审查作为发包方,为预防欺诈,应了解承包方主要的情况:

确认承包方的主体资格是否真实与合法,是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,是否具有从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。

确认签约人的资格,若是委托代理人是否具有授权委托书。

了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力,必要时可以去参观发包方正在施工的装修现场。

2、装修合同之材料在合同中关于材料应进行详细的约定,如可约定由承包人提供的材料、设备,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。

承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准,有质量检验合格证明,同时必须符合国家环保标准。

若承包方提供的材料和设备不符合标准,应当立即更换和重做。

3、装修合同之工期在合同中,应对工期进行明确的约定,承包方应按期完成工程。

如果因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期应当顺延。

但如因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延。

4、装修合同之质量装修合同中,作为承包方,应注意对承包事项的基本信息进行准确、详细约定,应严格按照设计图纸和质量标准施工。

对于产品质量标准应进行明确约定,按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准,以避免产品质量标准方面发生争议。

承包方应严格按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,按照发包方认可的设计、施工方案和做法说明完成工程,确保质量。

5、装修合同之检验为保障发包方的合理利益,应在合同中明确约定,对隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

装修合同应约定,工程竣工后,承包方应通知发包方验收,发包方在合理时间内组织验收,并办理验收移交手续。

如果发包方不能在规定时间内组织验收,及时通知承包方另行安排时间验收。

若发包方在验收时发现不符合质量标准的,可要求承包方赔偿或返工。

6、装修合同之保修期为了保障发包方的利益,双方应在合同中明确约定保修期,保修期在验收合格后起算,双方可在验收合格后填写工程保修单。

7、装修合同之价款为了避免风险,应特别注意在装修合同中对价款支付时间、方式、违约责任等进行明确约定。

明确约定款项的支付方式,如以现金、汇票或是支票,分期支付制。

明确约定款项支付时间,开工前发包方支付相当于总价款20%的工程款;

完成50%的工程量后,支付相当于总价款30%的工程款;

竣工验收后,支付总价款50%的工程款。

因此,订立合同时,建议发包方根据实际情况对工程概况、违约责任、管辖地等约定清楚,以降低合同履行风险和保证合同顺利履行,并尽可能保障自身的合法、合理利益。

8、工期延误1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:

(1)工程量变化和设计变更;

(2)不可抗力;

(3)发包人同意工期顺延的其他情况。

因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;

因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。

发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;

因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。

《民法典》第585条规定:

约定的违约金低于造成的损失,当事人可以请求法院予以增加;

约定的违约金过分高于造成的损失,当事人可以请求法院适当减少。

我们在签订装修工程合同的时候,应当十分注意合同条款的书写,同时也要了解合同签订的相关法律规定,以免产生漏写条款的情况,从而损害到自身的合法利益,在必要时我们也可以运用法律武器来维护自身的权益。

以上就是魏律师为大家整理的《装修工程合同未约定违约金逾期如何处理》文章,希望对您有所帮助。本文链接:https://www.lawyer365.cn/21074.html欢迎转发给有需要的朋友!

本站文章来源于网络,版权归原作者所有,如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。

Like (0)
Previous 2022年 12月 20日 下午5:41
Next 2022年 12月 20日 下午6:29

相关推荐

  • 民法典如何追加发包方得民事责任

    导读:无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与民法典如何追加发包方得民事责任,建设工程合同中发包人的义务有哪些相关的法律知识,希望能对您有帮助。

    建设工程 2022年 12月 14日
    16400
  • 主体工程可以由分包单位自主承担吗

    导读:我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与主体工程可以由分包单位自主承担吗,建筑工程分包遵循的原则相关的法律方面知识。

    建设工程 2022年 12月 20日
    16000
  • 民法典中工程停工多长时间可以解除合同

    导读:我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着民法典中工程停工多长时间可以解除合同,停工索赔期限是多久的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。

    建设工程 2023年 1月 4日
    25100
  • 工程款上税之后有期限吗,工程款增值税怎么计算

    导读:在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于工程款上税之后有期限吗,工程款增值税怎么计算的法律知识,请阅读文章详细内容了解。

    建设工程 2023年 1月 2日
    13800
  • 未结算的工程款是否可以转让

    导读:随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着未结算的工程款是否可以转让,工程价款结算方法是怎样的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。

    建设工程 2022年 12月 13日
    15900

发表回复

Please Login to Comment

请扫码加微信