民法典中工程合同延期可以多长时间,工程延期的原因

导读:我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着民法典中工程合同延期可以多长时间,工程延期的原因的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。

一、民法典中工程合同延期可以多长时间

不能超过三个月。《建筑法》第九条规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工,因故不能按期开工的,应自当向发证机关申请延期;

延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。所以建设工程也不能无限延期,如果施工许可证超出法律、法规的规定而废止,应当重新申请或者办理相关的手续后才能继续进行。第十条在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;

中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

二、工程延期的原因

(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。

(2)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。

(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。

(4)设计变更和工程量增加的。

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。

(6)发生不可抗力。

(7)专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。

按照规定在民法典中民法典中工程合同延期最多不可以超过三个月,这个在法律上是有相关的规定的,而且工程延期必定是有一定的原因的,希望大家明白。

以上就是高律师为大家整理的《民法典中工程合同延期可以多长时间,工程延期的原因》文章,希望对您有所帮助。本文链接:https://www.lawyer365.cn/26096.html欢迎转发给有需要的朋友!

本站文章来源于网络,版权归原作者所有,如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。

(0)
上一篇 2022年 12月 26日 下午5:40
下一篇 2022年 12月 26日 下午6:04

相关推荐

  • 工程工期缩短怎么索赔?

    导读:施工单位违反合同的约定工程工期缩短是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。《中华人民共和国合同法》第一百零七条,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

    建设工程 2022年 12月 13日
    16000
  • 民法典的发包人未支付工程价款的责任是什么

    导读:随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着民法典的发包人未支付工程价款的责任是什么,工程价款支付应注意的问题问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。

    建设工程 2022年 12月 30日
    12000
  • 欠农民工工程款不给怎么办,工程优先权起算日

    导读:在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于欠农民工工程款不给怎么办,工程优先权起算日的问题带来帮助。

    建设工程 2022年 12月 22日
    12700
  • 工程没有按期完成如何索赔

    导读:我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和工程没有按期完成如何索赔,发包人拖延验收工程怎么办相关的法律规定。

    建设工程 2023年 1月 1日
    14700
  • 工程款缴税滞纳金怎么索赔

    导读:在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于工程款缴税滞纳金怎么索赔的法律知识,请阅读文章详细内容了解。

    建设工程 2023年 1月 1日
    13900

发表回复

登录后才能评论

请扫码加微信