民法典中工程合同延期可以多长时间,工程延期的原因

导读:我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着民法典中工程合同延期可以多长时间,工程延期的原因的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。

一、民法典中工程合同延期可以多长时间

不能超过三个月。《建筑法》第九条规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工,因故不能按期开工的,应自当向发证机关申请延期;

延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。所以建设工程也不能无限延期,如果施工许可证超出法律、法规的规定而废止,应当重新申请或者办理相关的手续后才能继续进行。第十条在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;

中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

二、工程延期的原因

(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。

(2)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。

(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。

(4)设计变更和工程量增加的。

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。

(6)发生不可抗力。

(7)专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。

按照规定在民法典中民法典中工程合同延期最多不可以超过三个月,这个在法律上是有相关的规定的,而且工程延期必定是有一定的原因的,希望大家明白。

以上就是丁律师为大家整理的《民法典中工程合同延期可以多长时间,工程延期的原因》文章,希望对您有所帮助。本文链接:https://www.lawyer365.cn/26159.html欢迎转发给有需要的朋友!

本站文章来源于网络,版权归原作者所有,如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。

Like (0)
Previous 2022年 12月 26日 下午7:09
Next 2022年 12月 26日 下午7:21

相关推荐

  • 工程工期缩短怎么索赔?

    导读:施工单位违反合同的约定工程工期缩短是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。《中华人民共和国合同法》第一百零七条,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

    税务类纠纷 2022年 12月 13日
    17900
  • 工程质量授权书的期限如何规定

    导读:无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与工程质量授权书的期限如何规定,工程质量保修期限是怎样的相关的法律知识,希望能对您有帮助。

    税务类纠纷 2022年 12月 14日
    16600
  • 对主体工程质量能否申请鉴定

    导读:在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于对主体工程质量能否申请鉴定的问题带来帮助。

    税务类纠纷 2022年 12月 13日
    25700
  • 工程施工中损坏市政设施怎么赔偿

    导读:在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于工程施工中损坏市政设施怎么赔偿,工地夜间施工噪音扰民,该怎样处理的问题带来帮助。

    税务类纠纷 2022年 12月 13日
    15200
  • 旁边工地半夜施工是否可以报警?

    导读:建筑工地半夜施工影响居民正常生活的,居民不可以报警处理,但可以向生态环境主管部门举报。《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。

    税务类纠纷 2022年 12月 13日
    12700

发表回复

Please Login to Comment

请扫码加微信