施工合同延期违约金的法律规定是怎样的

导读:1、根据施工合同延期违约金相关的法律规定,如果约定的违约金数额过高、或者是过低,可以协商调整。2、认定违约金是否过高,要综合考量违约金的性质、合同履行情况、当事人的实际损失及过错程度等因素,并结合建筑行业是微利行业的特点,对比违约金总计达工程结算总造价的比例,以及人民法院保护的民间借贷法定利率等情形。

一、施工合同延期违约金的法律规定是怎样的?

1、根据施工合同延期违约金相关的法律规定,如果约定的违约金数额过高、或者是过低,可以协商调整。

根据《民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;

约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。

2、认定违约金是否过高,要综合考量违约金的性质、合同履行情况、当事人的实际损失及过错程度等因素,并结合建筑行业是微利行业的特点,对比违约金总计达工程结算总造价的比例,以及人民法院保护的民间借贷法定利率等情形。

3、如果承包人未按照合同约定施工,导致实际进度迟于计划进度的,发包人应要求承包人加快进度,实现合同工期。

合同工程发生误期,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。

即使承包人支付误期赔偿费,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

二、申报工程延期的条件有什么

由于以下原因导致工程拖期,承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定,批准工程延期时间。

1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;

2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等;

3、异常恶劣的气候条件;

4、由业主造成的任何延误、干扰或障碍,如未及时提供施工场地、未及时付款等;

5、除承包单位自身以外的其他任何原因。

施工合同在签署的时候,一般就会约定工期、发包方需要向施工方支付的工程款数额、工程款的支付方式、施工方不能在限定期限内完成施工之后需要承担什么违约责任。

若约定的违约责任是支付违约金,那么在延误工期的情形出现之后,施工方就有承担违约责任的可能。

以上就是宋律师为大家整理的《施工合同延期违约金的法律规定是怎样的》文章,希望对您有所帮助。本文链接:https://www.lawyer365.cn/29448.html欢迎转发给有需要的朋友!

本站文章来源于网络,版权归原作者所有,如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。

Like (0)
Previous 2022年 12月 29日 下午3:11
Next 2022年 12月 29日 下午3:40

相关推荐

  • 中标违约需要怎么样进行赔偿

    导读:中标以后出现违约行为,要支付违约金作为赔偿,违约金的具体数额可以由双方当事人协商决定。中标之后招标单位会向社会进行公示,公示期满前需要签订合同,并且投标方不能随意弃标,否则要承担违约责任。

    建设工程 2022年 12月 20日
    17300
  • 赣州市乙级测绘资质审批受理条件有哪些

    导读:我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和赣州市乙级测绘资质审批受理条件有哪些,赣州市乙级测绘资质审批法律依据相关的法律规定。

    建设工程 2022年 12月 13日
    14700
  • 总包对分包的罚款合法吗,总包和分包的区别是什么

    导读:为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与总包对分包的罚款合法吗,总包和分包的区别是什么相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。

    建设工程 2023年 1月 2日
    30700
  • 建筑工程装饰装修合同纠纷到哪里起诉

    导读:这类合同纠纷需要去被告居住地的法院起诉,要说明具体的诉讼请求,还要提交起诉状;若是这个法院不受理此案,也可以去合同履行地的法院起诉,法院受理之后,会在开庭前三天通知双方当事人开庭的时间和地点。

    建设工程 2022年 12月 15日
    23700
  • 劳务设备采购分包属于违法分包吗

    导读:我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和劳务设备采购分包属于违法分包吗,劳务分包与转包的区别相关的法律规定。

    建设工程 2022年 12月 13日
    28700

发表回复

Please Login to Comment

请扫码加微信