工程窝工怎么索赔,工程停工索赔条件有哪些

导读:随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着工程窝工怎么索赔,工程停工索赔条件有哪些问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。

一、工程窝工怎么索赔

1、建设工程因发包人原因造成停工、缓建的,承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。

2、法律规定:

《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、工程停工索赔条件有哪些

索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:

1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;

2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失;

3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;

4、发包人延期支付期限造成承包人的损失;

5、非承包人的原因导致工程的暂时停工;

6、物价上涨,法规变化及其他。

我们可以了解到根据规定如果工程窝工造成工程停工可以按照合同协议进行索赔,因为这是属于合同违约的情况,是可以进行索赔的,如果索赔不成,可以上法院起诉解决,这点希望大家可以明白。

以上就是杨律师为大家整理的《工程窝工怎么索赔,工程停工索赔条件有哪些》文章,希望对您有所帮助。本文链接:https://www.lawyer365.cn/31966.html欢迎转发给有需要的朋友!

本站文章来源于网络,版权归原作者所有,如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。

Like (0)
Previous 2023年 1月 1日 上午11:50
Next 2023年 1月 1日 下午12:01

相关推荐

  • 医疗事故类别分为几种?

    导读:医疗事故的类别一共分为四种,也就是从一级到四级医疗事故,一级医疗事故是最严重的,会导致患者死亡或重度残疾,发生医疗事故之后,医院和患者都有权要求事故鉴定,确认事故的等级。

    税务类纠纷 2022年 12月 13日
    25000
  • 专业承包资质的单位可以承接劳务分包吗

    导读:在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于专业承包资质的单位可以承接劳务分包吗,注册建筑劳务分包公司流程的法律知识,请阅读文章详细内容了解。

    税务类纠纷 2022年 12月 15日
    16500
  • 民法典中怎么认定施工合同已解除

    导读:随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着民法典中怎么认定施工合同已解除,合同的解除与合同的撤销有什么区别问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。

    税务类纠纷 2023年 1月 3日
    13200
  • 铁路工程招标公告多长时间,招标公告的特点

    导读:随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着铁路工程招标公告多长时间,招标公告的特点问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。

    税务类纠纷 2023年 1月 1日
    16600
  • 施工期间停工是否赔偿管理费用

    导读:我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与施工期间停工是否赔偿管理费用,临时停工损失怎么计算相关的法律方面知识。

    税务类纠纷 2023年 1月 1日
    15600

发表回复

Please Login to Comment

请扫码加微信