工程窝工怎么索赔,工程停工索赔条件有哪些

导读:在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于工程窝工怎么索赔,工程停工索赔条件有哪些的问题带来帮助。

一、工程窝工怎么索赔

1、建设工程因发包人原因造成停工、缓建的,承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。

2、《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、工程停工索赔条件有哪些

索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:

1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;

2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失;

3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;

4、发包人延期支付期限造成承包人的损失;

5、非承包人的原因导致工程的暂时停工;

6、物价上涨,法规变化及其他。

以上就是小编为该问题整理的内容,建设工程因发包人原因造成停工、缓建的,承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。

如果需要法律方面的帮助,读者可以到律师365网进行咨询,律师365网有专业的律师为你解答。

以上就是王律师为大家整理的《工程窝工怎么索赔,工程停工索赔条件有哪些》文章,希望对您有所帮助。本文链接:https://www.lawyer365.cn/32624.html欢迎转发给有需要的朋友!

本站文章来源于网络,版权归原作者所有,如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。

Like (0)
Previous 2023年 1月 1日 下午5:40
Next 2023年 1月 1日 下午6:11

相关推荐

  • 装修工程合同未约定违约金逾期如何处理

    导读:装修工程合同未约定违约金逾期可以向法院提起诉讼,要求对方支付不超过实际损失30%的违约金。根据我国《民法典》规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

    建设工程 2022年 12月 20日
    17800
  • 总价合同承包人违约解除合同后工程款还需要支付吗

    导读:总价合同承包人违约解除合同后工程款不一定需要支付,建设工程质量合格的,发包人当付相应的工程价款;违约方应承担对方的损失;合同中如果有类似情况的结算约定,按约定计算。

    建设工程 2022年 12月 20日
    17000
  • 没有资质能否能承包钢结构工程,相关法律规定

    导读:我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与没有资质能否能承包钢结构工程,相关法律规定相关的法律方面知识。

    建设工程 2023年 1月 1日
    22900
  • 工程分包合同纠纷怎么写起诉状?

    导读:工程分包合同纠纷起诉状首先要写明发生纠纷的原告和被告的基本信息、具体明确的诉讼请求以及案件的事实和理由,如果是提交相关证据的,在最后还要写明证据的种类以及证据的来源,写明证人的基本信息等等。

    建设工程 2022年 12月 15日
    15300
  • 建筑企业可以承接劳务分包吗

    导读:当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对建筑企业可以承接劳务分包吗,劳务分包与工程分包的主要区别进行了解答,希望能解答您的问题。

    建设工程 2022年 12月 20日
    10900

发表回复

Please Login to Comment

请扫码加微信