过了合同工期能调价吗,施工合同超过合同工期谁负责

导读:我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和过了合同工期能调价吗,施工合同超过合同工期谁负责相关的法律规定。

一、过了合同工期能调价吗

1、不可以随意调价,双方可以进行协商。

2、法律规定:

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、施工合同超过合同工期谁负责

1、在施工合同约定工期时,如果超出了合同工期,需要分不同的原因进行讨论,如果是发包方的原因,比如发包方场地协调出现问题,导致施工方迟迟不能进场施工,或者发包方提供施工材料,但材料却迟迟无法进场的,那么在这种情况下,一般都由发包方承担延期责任。

2、如果是因为施工方的原因,比如设备、人员不到位,施工人员拖延严重等原因,导致超过工期的,则由施工方负责。

此外,因为不可抗力的因素,即客观无法施工的情况,比如停电、政府原因或者天气原因导致的施工无法继续,由此产生的延期不应当由施工方负责,发包人不得据此要求施工方承担赔偿责任。

我们可以了解到根据规定过了合同工期调价问题还是要经过双方协商决定的,如果双方意见一致的情况下就可以调价了,希望大家可以明白。

以上这些小编为大家整理的相关内容,

以上就是蒋律师为大家整理的《过了合同工期能调价吗,施工合同超过合同工期谁负责》文章,希望对您有所帮助。本文链接:https://www.lawyer365.cn/32858.html欢迎转发给有需要的朋友!

本站文章来源于网络,版权归原作者所有,如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。

(0)
上一篇 2023年 1月 1日 下午8:30
下一篇 2023年 1月 1日 下午9:00

相关推荐

  • 工程交叉延误怎么索赔?

    导读:违反合同的约定拖延工期,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。《中华人民共和国合同法》第一百零七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

    建设工程 2022年 12月 13日
    17900
  • 建设工程内部承包合同纠纷是否属于专属管辖

    导读:随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着建设工程内部承包合同纠纷是否属于专属管辖,专属管辖与一般地域管辖的区别是什么问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。

    建设工程 2022年 12月 15日
    16100
  • 单位工程验收需提交的资料有哪些

    导读:在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于单位工程验收需提交的资料有哪些,工程质量验收管理制度内容有哪些的问题带来帮助。

    建设工程 2022年 12月 13日
    16100
  • 赣州市乙级测绘资质审批受理条件有哪些

    导读:我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和赣州市乙级测绘资质审批受理条件有哪些,赣州市乙级测绘资质审批法律依据相关的法律规定。

    建设工程 2022年 12月 13日
    11700
  • 民法典中怎么认定施工合同已解除

    导读:我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着民法典中怎么认定施工合同已解除,合同的解除与合同的撤销有什么区别的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。

    建设工程 2022年 12月 23日
    10100

发表回复

登录后才能评论

请扫码加微信