因发包人造成工程停工如何索赔

导读:我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着因发包人造成工程停工如何索赔,临时停工损失怎么计算的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。

一、因发包人造成工程停工如何索赔

1、因发包人原因造成工程停工的,发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。就赔偿问题双方可以协商,如果协商不成的,承包人可以向法院起诉索赔。

2、法律规定:

《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、临时停工损失怎么计算

临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。

此类停工一般都要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,因而停工损失的计算比较简单。

人工停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。

机械停工的计算,根据有关规定,其机械停置费按第一类费用中的

(1)折旧费,

(2)大修理费,

(3)经常修理费,

(4)机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数(每天只计一个台班)。

造价工程师在审核此类停工损失时应注意以下几点:

1、对地质条件变化引起的停工,首先要审核引起停工的施工现场的地质条件是否与发包方提供的地质资料一致。

一般情况下,发包方会在招标文件中提供现场地质勘察报告,承包方也会对施工现场周围环境进行考察,并在投标书中声明。

对承包方因为其对发包方提供资料的误解或对风险的预见不足造成的停工,即使有签证,造价工程师也应拒绝赔偿。

只有现场地质条件确与发包方提供的地质资料不符,出现的情况又是有经验的承包方所不能预见的,这时才能对因地质条件变化而停工造成的人工窝工、机械闲置进行补偿,但不计利润,并且对处理该情况所采取的具体措施支付费用。

2、对于因地下构筑物和文物等障碍物引起的停工,障碍物必须是施工图纸和发包方提供的资料中未进行说明的,且是承包方不能预见的,造价工程师才能对停工引起的人工窝工、机械闲置和处理费用予以确认。

以上知识就是小编对相关法律问题进行的解答,因发包人原因造成工程停工的,发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。

就赔偿问题双方可以协商,如果协商不成的,承包人可以向法院起诉索赔。

如果需要法律方面的帮助,读者可以到律师365网进行咨询,律师365网有专业的律师为你解答。

以上就是朱律师为大家整理的《因发包人造成工程停工如何索赔》文章,希望对您有所帮助。本文链接:https://www.lawyer365.cn/33981.html欢迎转发给有需要的朋友!

本站文章来源于网络,版权归原作者所有,如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。

Like (0)
Previous 2023年 1月 2日 下午7:12
Next 2023年 1月 2日 下午7:40

相关推荐

  • 工程停工多久可以进行索赔

    导读:随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着工程停工多久可以进行索赔,建筑工程索赔的项目有哪些问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。

    税务类纠纷 2022年 12月 15日
    14200
  • 合同工程名称错了还生效吗

    导读:我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着合同工程名称错了还生效吗,建设工程施工合同无效起诉流程是怎样的的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。

    税务类纠纷 2023年 1月 1日
    24400
  • 总包对分包的罚款合法吗,总包和分包的区别是什么

    导读:为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与总包对分包的罚款合法吗,总包和分包的区别是什么相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。

    税务类纠纷 2023年 1月 2日
    23600
  • 中标后发现漏项怎么办?

    导读:中标之后有漏项出现,要根据合同和投标书进行的判断,若是招标方的过错,要由招标方承担责任,如果是投标方的过失,需要由投标方负责。中标之后会下发中标通知书,会与中标者签订书面的合同,会明确双方的权利和义务。

    税务类纠纷 2022年 12月 20日
    18600
  • 承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔?

    导读:建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。

    税务类纠纷 2022年 12月 13日
    17900

发表回复

Please Login to Comment

请扫码加微信