长兴律师，长兴律师免费咨询电话

本文目录一览：

• 1、叶薇和一个男律师是谁
• 2、山西省临县的第十三庭在哪里？

叶薇和一个男律师是谁

云南省勐腊县人民法院

民 事 判 决 书

(2017)云2823民初39号

原告：云南瑞宁电力安装工程有限公司。住所地云南省昆明市。

法定代表人：张霁冬，职务总经理。

委托诉讼代理人：黄旭波，男，1972年12月13日出生，汉族，云南省景洪市人，云南瑞宁电力安装工程有限公司职工，住景洪市。特别授权代理。

委托诉讼代理人：赵恩芙，云南景诚律师事务所律师。特别授权代理。

被告：***，男，1962年9月23日出生，汉族，湖南省衡南县人，住曲靖市。

委托诉讼代理人：叶薇，云南律政律师事务所律师。特别授权代理。

原告云南瑞宁电力安装工程有限公司（以下简称瑞宁公司）与***承揽合同纠纷一案，本院于2017年2月4日立案后，依法适用普通程序审理。案件审理过程中，被正段告***于2017年3月28日向本院提出反诉，本院予以受理。本案于2017年4月26日公开开庭进行了第一次审理，原告瑞宁公司委托诉讼代理人黄旭波、赵恩芙、被告***委托诉讼代理人叶薇到庭参加了诉讼。诉讼中，原告瑞宁公司申请对被告***提供劳务施工完成的麻黑线三丘田村低电压台区综合举迹誉改造工程是否存在质量问题，以及修复费用是多少申请鉴定，被告***申请对其提供劳务施工完成的麻黑线三丘田村低电压台区综合改造工程的工程量及施工费进行鉴定。本院于2017年6月2日移送委托鉴定，云南科信司法鉴定中心于2017年8月31日以原告瑞宁公司表示鉴定的工程质量，原告瑞宁公司已自行修复，故无需鉴定，而被告***以人在外地，无法抽出时间配合鉴定为由作出退卷处理。被告***于2017年9月5日向本院申请撤回反诉，本院口头裁定予以准许。本案于2017年9月27日恢复审理，并于2017年9月27日公开开庭进行了第二次审理，原告瑞宁公司委托诉讼代理人赵恩芙、被告***委托诉讼代理人叶薇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原告瑞宁公司向本院提出诉讼请求：1.解除原告瑞宁公司西双版纳项目部与被告于2016年9月18日签订的《三丘田村低电压台区综合改造工程劳务用工协议书》。2.判决被告支付违约金789元（按合同总价19724元×2%×2）。3.判决被告支付赔偿金26035元（按合同总价19724元×66%×2倍）。4.本案诉讼费由被告承担。诉讼中，原告变更第三项诉讼请求为：要求被告赔偿返工修复质量问题产生的修复费用暂定20000元（以鉴定评估为准）。事实和理由：2016年9月18日，因勐腊县易武镇三丘田村低电压台区综合改造工程项目，原告西双版纳项目部与被告签订了《三丘田村低电压台区综合改造工程劳务用工协议书》及施工安全协议书，上述协议约定原告将该标段工程劳务发包给被告进行施工，具体内容为0.4KV线路架设约0.428公里，协议价为33000元每公里，新装变压器1套5600元，施工费用按实际工程量计算。被告必须按照设计要求，按照原告的安全和技术管理进行施工，进行线路复测分坑，铁塔基础开挖、浇制、回填及接地网系统安装制作，负责工程施工所需材料的运输等。被告需严格按照国家或者行业标准，以及原告对被告一切质量要求执行，做到零缺陷质量要求，被告需按照《35千伏及以下架空电力线路及验收规范（GB50173-92）》、《施工质量及检验评级标准》的有关规定进行施工，如造成返工，一切返工费用由被告承担。如任何一方未履行协议或未完全履行协议，应州笑承担违约责任，违约责任按每违约一项为本协议总价的2%缴纳违约金，若因违约导致损失超过违约金的，还应支付赔偿金。协议签订后，被告对上述工程进行施工。施工期间，被告与其雇佣的工人因工钱支付产生争议，双方协商后由原告直接支付被告的工人，工程款在施工完毕、竣工结算时抵扣。施工期间，被告无视协议约定，消极怠工，工期届满仍未施工完毕，仅完成了工程量66%，且完成的工程存在严重质量问题，无法投入使用，原告不得以要求被告返工修复，并愿意给予期限对余下的工程继续施工，但被告拒不返工，还向原告索要高额工程款未果后即撂挑子走人。

庭审中，原告表示双方协议约定的10KV线路工程，被告仅完成了66%部分的工程，被告完成的工程也未按照协议的约定进行施工。被告没有施工完成的工程，原告在诉讼中已自行施工完毕，现涉案工程已交付业主方使用。涉案工程的开工时间以工作票为准，具体时间记不清楚了，暂停施工时间是2016年10月18日，确实存在因停电延误工期的事实，但被告只完成了66%的工程量。

被告辩称，原告没有提交证据证实被告违约，原告在本案中对被告施工完成的工程质量问题申请了鉴定，被告是否因质量问题违约属于未知。原告至今没有向被告支付过分文的劳务费，原告没有按照协议约定向被告支付进度款，因此违约方属于原告。

庭审中，被告表示被告撤离工地的时候已按原告的要求完成了施工任务，不存在没有按协议完成施工的情况。如果及时停电，被告能够按期完工的，因为高压电台安装需要原告方停电才能施工，何时停电由原告电话通知被告，电力部门没有按时停电造成工期延误，工期延误不能归责于被告，被告不存在违约的情形。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。

原告瑞宁公司向本院提交了如下证据：

1、瑞宁公司营业执照复印件1份、法定代表人身份证明书复印件1份、身份证复印件1份、企业信息网络查询打印件1份，欲证明原告的诉讼主体资格。

2、（甲方）云南瑞宁电力安装工程有限公司西双版纳项目部与（乙方）***于2016年9月18日签订的《三丘田村低电压台区综合改造工程劳务用工协议书》复印件1份（与原件核对无异），欲证明原告将勐腊县易武镇三丘田村低电压台区综合改造工程劳务分包给被告进行施工，但被告不履行合同约定，延期交付不合格工程，施工完成的工程存在质量问题的事实。

3、劳务工资表复印件2份（与原件核对无异），欲证明原告在电力改造工程期间，原告为被告的18名工人垫付了工资64350元的事实。

经质证，被告认可原告证据1、2的真实性、合法性、关联性。认为劳务工资表不能确定原告在本案中实际支付工人的工资数额。

被告向本院提交了如下证据：

1、***的身份证复印件1份，欲证明被告的诉讼主体资格。

2、（甲方）云南瑞宁电力安装工程有限公司版纳项目部与（乙方）***于2016年9月18日签订的《三丘田村低电压台区综合改造工程劳务用工协议书》复印件1份（与原件核对无异），欲证明原、被告双方的合同关系及权利义务。

3、云南电网有限责任公司西双版纳供电局于2016年12月9日制作的《关于邓之舒、***信访的回复》复印件1份（与原件核对无异），欲证明原告欠付被告劳务费，被告向云南电网有限责任公司西双版纳供电局信访的事实。

经质证，原告认可被告证据1、2、3的真实性、合法性、关联性。

本院认为，原告提交的证据1，被告无异议，能证明原告的身份信息，本院予以采信。原告证据2与被告证据2一致，双方当事人认可真实性，能证明原告将勐腊县易武镇麻黑线三丘田村低电压台区综合改造工程劳务分包给被告进行施工的事实，本院予以采信。证据3因被告不认可，认为工资表上载明的工人工资还包含了案外人邓之舒从事大漆树村、麻黑村低电压台区综合改造工程中工人的工资，以及原告在三丘田村低电压台区综合改造工程中的工人工资，现原告也不能明确本案中代被告支付工人工资的具体数额，故不能确认工资表载明的全部工资即是本案原告代被告垫付本案工人的工资，本院不予采信。被告提交的证据1，原告无异议，能证明被告的身份情况，本院予以采信。证据3能证明被告向云南电网有限责任公司西双版纳供电局提交信访材料，被告向云南电网有限责任公司西双版纳供电局放映原告拖欠其施工费，经云南电网有限责任公司西双版纳供电局组织调解无果的事实，本院予以采信。

根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：

2016年9月18日，（甲方）云南瑞宁电力安装工程有限公司版纳项目部与（乙方）***签订《三丘田村低电压台区综合改造工程劳务用工协议书》1份，约定工程名称为10KV麻黑线三丘田村低电压台区综合改造工程，工程地点为云南省勐腊县易武乡三丘田村。工程内容：1、10KV线路新立Φ190×12m电杆2根（台变杆），新安装拉线2套；2、更换S13-315KVA变压器1台，JP柜-315KVA1台；3、0.4KV线路新立Φ190×12m（6+6）分段杆8根，Φ190×15m（9+6）分段杆1根，新安装拉线7套；4、改造0.4KV架空线路0.428Km，其中：双回架设0.033Km，单回架设0.395Km，导线采用JKLGYJ-1KV-70/10绝缘线架设0.267Km，采用JKLGYJ-1KV-120/20绝缘线架设0.194Km；5、新安装重复接地2套。本协议工作范围包括以下工作内容：1、严格按照设计要求，甲方安全及技术管理要求进行施工。2、线路复测分坑，铁塔基础开挖、浇制、回填及接地网系统安装制作。3、负责工程施工所需材料的运输、其中含基础钢筋加工、运输及安装。4、工程内容所涉及的改造项目内容。5、负责“计量装置装拆记录单”填写。6、拆除旧线路及设备应登记造册后，运送到甲方指定地点。7、负责做好隐蔽工程记录，对铁塔接地应测量好接地电阻值。8、负责提供编制竣工资料所需要的现场资料及图纸。9、除工程所需材料由甲方提供外，施工现场所需的安全警示设置、施工器具及安全器具等需由乙方自行负责准备。协议价款为0.4KV线路架设33000元/公里，新装变压器5600元/套，总计施工费用按实际工程量结算。工程完工验收合格后，依据本工程结算总金额，并向乙方支付至本协议施工费用。甲方和乙方必须认真履行自己的职责，如任何一方未履行本协议义务、或未完全履行本协议义务约定的要求，应承担违约责任。违约责任按每违约一项按本协议总价的2%交纳违约金，若违约给对方造成的损失超过违约金的，还应支付赔偿金，补偿违约金不足的部分。该协议还约定了质量要求、验收标准、保修等其他权利义务。该协议签订后，***开始组织工人进行施工。瑞宁公司现已将涉案的三丘田村低电压台区综合改造工程交付发包人云南电网有限责任公司西双版纳供电局使用。***与瑞宁公司至今未对涉案的劳务费和工程量进行结算。

诉讼中，经瑞宁公司、***申请，本院委托云南科信司法鉴定所对涉案的工程是否存在质量问题，以及涉案的工程的实际工程量和劳务费进行评估鉴定。因瑞宁公司在鉴定过程中向云南科信司法鉴定所表示涉案工程存在的质量问题已自行修复，无需鉴定，***虽预交了鉴定费，但以人在外地，不能抽出时间配合鉴定为由，致使云南科信司法鉴定所于2017年8月31日作出退卷处理。

本院认为，原告将从云南电网有限责任公司西双版纳供电局承包取得的10KV麻黑线三丘田村低电压台区综合改造工程以劳务分包的方式交由被告进行施工，被告按照原告的要求进行施工，并向原告交付劳动成果，原告按约定支付被告劳动报酬，本案为承揽合同纠纷。原、被告双方签订的《三丘田村低电压台区综合改造工程劳务用工协议书》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效合同。关于双方签订的《三丘田村低电压台区综合改造工程劳务用工协议书》能否解除的问题。根据《中华人民共和国合同法》第二百六十八条：“定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。”的规定，即定作人在承揽人完成工作之前，定作人依法可以随时解除合同，而定作人解除合同后的法律后果就是赔偿因此给承揽人造成的损失。定作人在签订定作合同后随时解除合同是其法定的权利，现双方协议约定由被告提供劳务施工的低电压综合改造工程，原告也已交付发包人云南电网有限责任公司西双版纳供电局投入使用，客观上不再具备继续履行合同的条件，故对原告要求解除双方签订的《三丘田村低电压台区综合改造工程劳务用工协议书》的诉讼请求，符合法律规定及本案客观事实，本院予以支持。对被告辩称涉案的工程量和劳务费至今没有结算，不同意解除合同的辩解，与客观事实和法律规定不符，本院不予采纳。对原告以被告没有按协议约定的工期完工，没有按协议约定完成施工任务，以及完成的工程存在质量问题为由主张被告违约，要求被告支付违约金及赔偿修复费用的问题。因被告并不认可，认为被告已按协议约定及原告的要求完成了施工任务，没有按期完工系因电力部门未能及时停电，责任在于原告。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”以及《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第九十条：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任当事人承担不利的后果。”的规定，故原告应举证证明被告实际完成的工程数量与协议约定不符的证据，以及被告完成的工程存在质量问题的证据，延误工期的责任在于被告的证据，现双方未对原告施工完成的工程量和劳务费进行结算，虽原告在诉讼中对被告施工完成的工程质量问题申请了鉴定评估，但在鉴定评估过程中又以申请鉴定的质量问题已自行修复为由向鉴定机构申请撤回鉴定，现仅有原告陈述，并无相应证据佐证其主张成立，故对原告要求被告承担违约金及赔偿修复费用的诉讼请求，证据不足，本院均不予支持。

综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第九十条的规定，判决如下：

一、解除原告云南瑞宁电力安装工程有限公司与被告***于2016年9月18日签订的《三丘田村低电压台区综合改造工程劳务用工协议书》。

二、驳回原告云南瑞宁电力安装工程有限公司的其他诉讼请求。

案件受理费471元，由原告云南瑞宁电力安装工程有限公司负担。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院。

双方当事人在上诉期限内均未提起上诉的，本判决即发生法律效力。

审　判　长朱正武

人民陪审员鲍海燕

人民陪审员张文军

二〇一七年十月二十七日

书　记　员盘丽珍

首页

山西省临县的第十三庭在哪里？

2020年11月16日到2020年11月20日，圣运律师事务所王有银主任律师团队的律师们将陪同委托人在福建省福州市、福建省三明市、河北省高碑店市、湖北省荆州市、广西壮族自治区北海市、贵州省毕节市、海南省海口市、河北省衡水市、河北省秦皇岛市、湖南省邵阳市、湖南省株洲市、湖南省长沙市、江西省吉安市、吉林省延边朝鲜自治州、江苏省苏州市、云南省昆明市、甘肃省兰州市、辽宁省沈阳市、江西省南昌市、河南省平顶山市、山东省菏泽市、山西省晋中市、陕西省西安市、上海市、四川省广安市、四川省宜宾市、河南省商丘市、河南省许昌市、河南省郑州市、天津市、浙江省嘉兴市参加拆迁维权诉讼的开庭、案件沟通活动。

1、河南省吴先生等人诉夏邑县刘店集乡人民政府、吴庄村村民委员会行政强制一案开庭公告

时间：2020年11月17日08:40

地点：商丘市夏邑县人民法院

委托人：吴先生等人

被告：夏邑县刘店集乡人民政府、吴庄村村民委员会

办案事由：行政强制

办案律师：王兰律师（王有银主任团队律师）

2、湖南省温先生等人和律师在湖南省邵阳市邵东经济开发区办案公告

时间：2020年11月17日09:00

地点：湖南省邵阳市邵东经济开发区

委托人：温先生等人

办案事由：约谈

办案律师：张小华律师、邵笛律师（王有银主任团队律师）

3、四川省林女士等人诉邻水县人民政府土地行政管理（土地）行政补偿一案开庭公告

时间：2020年11月17日09:00

地点：四川省广安市中级人民法院

委托人：林女士等人

被告：邻水县人民政府

办案事由：土地行政管理（土地）行政补偿

办案律师：张翔宇、刘晓刚律师（王有银主任团队律师）

4、四川省邓女士诉江安县自然资源和规划局行政赔偿一案开庭公告

时间：2020年11月17日09:00

地点：四川省宜宾市中级凳举人民法院第九审判庭

委托人：邓女士

被告：江安县自然资源和规划局

办案事由：行政赔偿

办案律师：黄益玲律师（王有银主任团队律师）

5、河南省贾女士诉河南省人民政府撤销信息公开复议决定一案开庭公告

时间：2020年11月17日09:00

地点：郑州铁路运输中级人民法院（京广中路15号二号法庭）

委托人：贾女士

被告：河南省人民政府

办案事由：撤销信息公开复议决定

办案律师：朱晓生律师（王有银主任团队律师）

6、辽宁省大连某园艺有限公司、大连某生物园有限公司和律师在辽宁省自然资源厅办案公告

时间：2020年11月17日09:00

地点：辽宁省自然资源厅

委托人：大连某园艺有限公司、大连某生物园有限公司

被申请人：大连市自然资源局

办案事由：听证

办案律师：况敏律师（王有银野粗胡主任团队律师）

7、广西省唐先生诉北海市海城区人民政府行政强制及行政赔偿一案开庭公告

时间：2020年11月17日09：00

地点：广西北海市中级人民法院

委托人：唐先生

被告：北海市海城区人民政府

办案事由：行政强制及行政赔偿

办案律师：沈蓉律师（王有银主任团队律师）

8、贵州省廖先生诉茶店乡人民颂拦政府行政赔偿纠纷一案开庭公告

时间：2020年11月17日09:30

地点：贵州省黔西县人民法院第八法庭

委托人：廖先生

被告：茶店乡人民政府

办案事由：行政赔偿纠纷

办案律师：高明扬律师（王有银主任团队律师）

9、山东省廉先生诉单县人民政府行政赔偿一案开庭公告

时间：2020年11月17日15:00

地点：山东省菏泽市中级人民法院

委托人：廉先生

被告：单县人民政府

办案事由：行政赔偿

办案律师：刘超律师（王有银主任团队律师）

10、福建省林女士诉闽侯县竹岐乡人民政府行政协议（诉安置补偿协议无效）一案开庭公告

时间：2020年11月17日15:00

地点：福建省福州市市仓山区法院第六法庭

委托人：林女士

被告：闽侯县竹岐乡人民政府

办案事由：行政协议（诉安置补偿协议无效）

办案律师：金磊律师（王有银主任团队律师）

11、河南省王先生诉平顶山市国土资源局卫东分局、平顶山市卫东区住房和城乡建设局等限拆通知一案开庭公告

时间：2020年11月18日08:30

地点：平顶山市中级人民法院第15法庭

委托人：王先生

被告：平顶山市国土资源局卫东分局、平顶山市卫东区住房和城乡建设局等

办案事由：限拆通知

办案律师：张立昌律师（王有银主任团队律师）

12、福建省邱女士等人和律师在福建省三明市中级人民法院第八法庭办案公告

时间：2020年11月18日08:30

地点：福建省三明市中级人民法院第八法庭

委托人：邱女士等人

被告：龙岩市新罗区人民政府、龙岩市人民政府、龙岩市住房与城乡建设局

办案事由：证据交换

办案律师：刘德凤律师（王有银主任团队律师）

13、河北省翟先生等人诉故城县国有土地上房屋征收与补偿管理办公室协议无效一案开庭公告

时间：2020年11月18日09:00

地点：河北省衡水市故城县人民法院

委托人：翟先生等人

被告：故城县国有土地上房屋征收与补偿管理办公室

办案事由：协议无效

办案律师：李宁律师（王有银主任团队律师）

14、河南省侯先生诉方城县自然资源局征地补偿、撤销土地置换协议一案开庭公告

时间：2020年11月18日09:00

地点：河南省南阳市中级人民法院17审判庭

委托人：侯先生

被告：方城县自然资源局

办案事由：征地补偿、撤销土地置换协议

办案律师：李鹏霞律师（王有银主任团队律师）

15、福建省邱女士等人诉龙岩市新罗区人民政府、龙岩市人民政府、龙岩市住房与城乡建设局强拆违法一案开庭公告

时间：2020年11月18日09:30

地点：福建省三明市中级人民法院第八法庭

委托人：邱女士等人

被告：龙岩市新罗区人民政府、龙岩市人民政府、龙岩市住房与城乡建设局

办案事由：强拆违法

办案律师：刘德凤律师（王有银主任团队律师）

16、云南省何先生等人诉昆明市自然资源和规划局、盘龙区自然资源局撤销责令交出土地决定书一案开庭公告

时间：2020年11月18日09:30

地点：云南省昆明市盘龙区人民法院25号法庭

委托人：何先生等人

被告：昆明市自然资源和规划局、盘龙区自然资源局

办案事由：撤销责令交出土地决定书

办案律师：吴海丽律师（王有银主任团队律师）

17、湖南省凌先生诉株洲经济开发区管理委员会撤销土地承包经营权证决定书一案开庭公告

时间：2020年11月18日09:30

地点：湖南省株洲市芦淞区人民法院

委托人：凌先生

被告：株洲经济开发区管理委员会

办案事由：撤销土地承包经营权证决定书

办案律师：刘晓刚律师（王有银主任团队律师）

18、湖南省言先生2人诉株洲经济开发区管理委员会撤销土地承包经营权证决定书一案开庭公告

时间：2020年11月18日09:30

地点：湖南省株洲市芦淞区人民法院

委托人：言先生2人

被告：株洲经济开发区管理委员会

办案事由：撤销土地承包经营权证决定书

办案律师：刘晓刚律师（王有银主任团队律师）

19、湖南省丁先生等人诉湖南省自然资源厅查处不作为纠纷一案开庭公告

时间：2020年11月18日14:00

地点：长沙铁路运输法院第三审判庭

委托人：丁先生等人

被告：湖南省自然资源厅

办案事由：查处不作为纠纷

办案律师：王雪霞律师（王有银主任团队律师）

20、河北省陈先生诉渤海乡人民政府不履行监督职责一案开庭公告

时间：2020年11月18日15：30

地点：河北省秦皇岛市中级人民法院

委托人：陈先生

被告：渤海乡人民政府

办案事由：不履行监督职责

办案律师：况敏律师（王有银主任团队律师）

21、湖北省颜先生和律师在公安县夹竹园镇小桥村案涉土地所在地办案公告

时间：2020年11月19日09:00

地点：公安县夹竹园镇小桥村案涉土地所在地

委托人：颜先生

办案事由：勘查现场及沟通案件

办案律师：黄益玲律师（王有银主任团队律师）

22、江苏省马先生等人和律师在江苏省苏州市吴中区木渎镇办案公告

时间：2020年11月19日09:00

地点：江苏省苏州市吴中区木渎镇

委托人：马先生等人

被告：木渎镇拆迁办主任，西跨塘村村委书记、副书记等

办案事由：约谈

办案律师：赵雪玲律师、高明扬律师（王有银主任团队律师）

23、陕西省郭先生和律师在陕西省高级人民法院办案公告

时间：2020年11月19日09:00

地点：陕西省高级人民法院

委托人：郭先生

被告：杨凌示范区管委会、杨陵区政府、杨凌示范区自然资源和规划局

办案事由：约谈

办案律师：张立昌律师（王有银主任团队律师）

24、湖南省张先生和律师在湖南省宁乡县双江口镇长兴村鲁家塘组办案公告

时间：2020年11月19日09:00

地点：湖南省宁乡县双江口镇长兴村鲁家塘组

委托人：张先生

办案事由：约见

办案律师：邵笛律师（王有银主任团队律师）

25、河北省邵先生诉易县公安局行政不履责一案开庭公告

时间：2020年11月19日09:30

地点：高碑店市人民法院

委托人：邵先生

被告：易县公安局

办案事由：行政不履责

办案律师：李宁律师（王有银主任团队律师）

26、河南省孙先生诉许昌市魏都区魏北街道办事处确认行政行为无效一案开庭公告

时间：2020年11月19日10:30

地点：许昌市中级人民法院第十三号审判庭

委托人：孙先生

被告：许昌市魏都区魏北街道办事处

办案事由：确认行政行为无效

办案律师：李鹏霞律师（王有银主任团队律师）

27、海南省钱先生等人和律师在海南省第一中级人民法院办案公告

时间：2020年11月19日14:00

地点：海南省第一中级人民法院

委托人：钱先生等人

被告：会文镇人民政府

办案事由：庭询

办案律师：刘超律师（王有银主任团队律师）

28、湖北省杨先生和律师在公安县斗湖堤镇德义当村案涉房屋所在地办案公告

时间：2020年11月19日14:00

地点：公安县斗湖堤镇德义当村案涉房屋所在地

委托人：杨先生

办案事由：勘查现场

办案律师：黄益玲律师（王有银主任团队律师）

29、云南省高先生诉昆明市官渡区人民政府关上街道办事处政府信息公开一案开庭公告

时间：2020年11月19日14:30

地点：昆明市官渡区人民法院

委托人：高先生

被告：昆明市官渡区人民政府关上街道办事处

办案事由：政府信息公开

办案律师：刘佳律师（王有银主任团队律师）

30、河南省程女士诉浉河区人民政府赔偿类纠纷一案开庭公告

时间：2020年11月19日15:00

地点：河南省高级人民法院

委托人：程女士

被告：浉河区人民政府

办案事由：赔偿类

办案律师：脱艳丽律师（王有银主任团队律师）

31、上海市杨先生诉普陀区自然资源和规划局责令交地决定行政征收一案开庭公告

时间：2020年11月20日09:00

地点：上海铁路运输法院

委托人：杨先生

被告：普陀区自然资源和规划局

办案事由：责令交地决定行政征收

办案律师：刘德凤律师（王有银主任团队律师）

32、吉林省包先生诉延边州自然资源局行政管理一案开庭公告

时间：2020年11月20日09:00

地点：吉林省延边朝鲜族自治州铁路运输法院

委托人：包先生

被告：延边州自然资源局

办案事由：行政管理

办案律师：吴海丽律师（王有银主任团队律师）

33、江西省吉安市吉州区白塘街道吉南村某村民小组诉江西省人民政府行政复议决定一案开庭公告

时间：2020年11月20日09:30

地点：南昌铁路运输中级法院第一审判庭

委托人：吉安市吉州区白塘街道吉南村某村民小组

被告：江西省人民政府

办案事由：行政复议决定

办案律师：李站波律师（王有银主任团队律师）

34、甘肃省朱先生等人和律师在兰州铁路运输中级法院进行证据交换办案公告

时间：2020年11月20日14:00

地点：兰州铁路运输中级法院

委托人：朱先生等人

被告：七里河区人民政府

办案事由：证据交换

办案律师：刘佳律师（王有银主任团队律师）

35、甘肃省朱先生等人诉七里河区人民政府确认行政不履职违法一案开庭公告

时间：2020年11月20日14:00

地点：兰州铁路运输中级法院

委托人：朱先生等人

被告：七里河区人民政府

办案事由：确认行政不履职违法

办案律师：刘佳律师（王有银主任团队律师）

36、江西省吉安市吉州区白塘街道吉南村某村民小组和律师在吉安市吉州区人民政府办案公告

时间：2020年11月20日14:30

地点：吉安市吉州区人民政府

委托人：吉安市吉州区白塘街道吉南村某村民小组

办案事由：约谈

办案律师：李站波律师（王有银主任团队律师）

37、山西省苗先生等人诉吕梁市临县人民政府告知书无效一案开庭公告

时间：2020年11月20日15:00

地点：山西晋中市中级人民法院

委托人：苗先生等人

被告：吕梁市临县人民政府

办案事由：诉告知书无效

办案律师：刘超律师（王有银主任团队律师）

38、天津谢先生诉天津市河东区住房和建设委员会信息公开一案开庭公告

时间：2020年11月17日14：00

地点：天津市第二中级人民法院

委托人：谢先生

被告：天津市河东区住房和建设委员会

办案事由：信息公开

办案律师：李站波律师（王有银主任团队律师）

39、浙江省姚先生和律师在嘉兴市海宁看守所办案公告

时间：2020年11月16日下午

地点：嘉兴市海宁看守所

委托人：姚先生

办案案由：会见（非法占用农用地）

前往律师：李宁律师 （王有银主任团队律师）

面临征地拆迁的广大朋友请提前24小时与开庭律师沟通，按照开庭公告的时间、地点前往附近法庭参加庭审旁听。在庭审结束后如需咨询征地拆迁维权事宜的，也可以提前与开庭律师预约。

希望面临征地拆迁的被征地拆迁户不要错过学习和咨询的机会。预约电话：13811117637。

【旁听小贴士】

开庭旁听要预约，身份证件准备好

开庭时间很重要，几号几点要记牢

开庭地点在哪里，旁听之前查明了

拍照录像不可以，谨遵法庭的规定

庭审现场勿喧哗，保持安静好公民

圣运律师提示大家，若遇到不允许旁听或临时取消开庭的情形，一定要及时联系圣运律师：13811117637，我们会协调您与开庭律师见面咨询。

文章 | 圣运律师 | 视觉 编辑 | 金秀

我们是圣运律师，我们是国内知名行政法、征地拆迁专业律所，我们以维护社会公平与正义为己任，我们只为被拆迁人维权，我们帮助守护和争取您的合法利益

长兴律师的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于长兴律师免费咨询电话、长兴律师的信息别忘了在本站进行查找喔。